臨沂市新穎建筑有限責(zé)任公司與臨沂高新城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一審民事判決書
案號(hào):(2019)魯1391民初2008號(hào)
判決日期:2020-12-21
法院:臨沂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院
當(dāng)事人信息
原告臨沂市新穎建筑有限責(zé)任公司與被告臨沂高新城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案,本院于2019年11月26日受理后,依法適用普通程序,公開開庭進(jìn)行了審理。原告臨沂市新穎建筑有限責(zé)任公司(以下簡稱“新穎公司”)的委托訴訟代理人李永成,被告臨沂高新城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司(以下簡稱“城鄉(xiāng)發(fā)展公司”)的委托訴訟代理人周麗曄到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本信息
原告新穎公司向本院提出訴訟請(qǐng)求:1、請(qǐng)求依法判令被告支付工程欠款687797.28元及利息、違約金;2、訴訟費(fèi)等由被告承擔(dān)。事實(shí)和理由:原、被告雙方在2014年簽訂建設(shè)工程施工合同一份,約定原告承包施工被告的位于臨沂高新區(qū)××鎮(zhèn)××村委××樓××,工程內(nèi)容土建、水、電、暖的施工,合同約定工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)合格,合同價(jià)款3672079.22元。工程竣工驗(yàn)收合格后,經(jīng)被告委托山東同泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司審核出具結(jié)算報(bào)告,結(jié)算價(jià)款3747797.28元。被告尚欠工程款687797.28元未付,該款經(jīng)原告多次催要未果。
被告城鄉(xiāng)發(fā)展公司辯稱,雙方簽訂的建筑施工合同屬實(shí),原告實(shí)際施工了合同約定的相關(guān)工程,雙方結(jié)算的價(jià)款3747797.28元,已付工程款3070000元,被告不同意支付利息、違約金。
當(dāng)事人圍繞訴訟請(qǐng)求依法提交了證據(jù),本院組織當(dāng)事人進(jìn)行了證據(jù)交換和質(zhì)證。對(duì)當(dāng)事人無異議的證據(jù),本院予以確認(rèn)并在卷佐證。
根據(jù)本院審查確認(rèn)的證據(jù),結(jié)合當(dāng)事人陳述,認(rèn)定案件事實(shí)如下:2013年4月,原告新穎公司作為承包人與被告城鄉(xiāng)發(fā)展公司作為發(fā)包人就臨沂高新區(qū)××鎮(zhèn)××村委××樓××工程簽訂《建設(shè)工程施工合同》一份,約定將位于臨沂市解放路西段路北的臨沂高新區(qū)××鎮(zhèn)××村委××樓××發(fā)包給新穎公司,工程內(nèi)容為土建、水電暖,計(jì)劃開工時(shí)間為2014年7月5日,計(jì)劃竣工時(shí)間為2014年11月5日,合同價(jià)款為3672079.22元,該合同對(duì)工程情況、工期、雙方權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行了約定,其中工程款支付按形象進(jìn)度支付,基礎(chǔ)至一層完成為第一次,支付完成量清單金額的70%,二層至主體完成為第二次,付完成量清單金額的70%,裝修安裝工程中,45天內(nèi)完成工程量清單金額的70%,達(dá)到竣工驗(yàn)收合格一月內(nèi),付至清單量的95%,竣工驗(yàn)收滿一年內(nèi)無質(zhì)量問題,一月內(nèi)撥付至工程結(jié)算的97%,年滿2年無質(zhì)量問題,撥付工程結(jié)算金額的99%,三年無質(zhì)量問題,無息付清。專用條款第16.1.1條約定,發(fā)包人違約未按合同撥付進(jìn)度款的,延誤一天,按此次撥款額的3%(百分之三)為違約金。涉案工程于2015年6月24日完成竣工驗(yàn)收,后被告城鄉(xiāng)發(fā)展公司向原告支付工程款3070000元。
另查明,經(jīng)被告城鄉(xiāng)發(fā)展公司委托、選定山東同泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司對(duì)涉案工程造價(jià)進(jìn)行鑒定,2015年8月13日,山東同泰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司出具《關(guān)于臨沂市高新區(qū)馬廠湖鎮(zhèn)前桃園社區(qū)辦公樓及幼兒園工程的結(jié)算報(bào)告》一份,載明:本工程申報(bào)價(jià)3804967.95元,經(jīng)審核,審減額為57170.67元,審定值為3747797.28元。原、被告對(duì)該工程造價(jià)均無異議
判決結(jié)果
一、被告臨沂高新城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司于判決生效后5日內(nèi)支付原告臨沂市新穎建筑有限責(zé)任公司工程款677797.28元及利息(以677797.28元為基數(shù),自2018年6月25日起至實(shí)際給付之日止,按中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率計(jì)算);
二、被告臨沂高新城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司于判決生效后5日內(nèi)支付原告臨沂市新穎建筑有限責(zé)任公司違約金(以565363.4元為基數(shù),自2016年7月25日起至2017年6月24日止;以640319.3元為基數(shù),自2017年6月25日起至2018年6月24日止;以677797.28為基數(shù),自2018年6月25日起至實(shí)際給付之日止,違約金均按中國人民銀行同期同類貸款基準(zhǔn)利率的1.95倍計(jì)算);
三、駁回原告臨沂市新穎建筑有限責(zé)任公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)10678元,由被告臨沂高新城鄉(xiāng)發(fā)展有限公司負(fù)擔(dān)。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)向本院遞交上訴狀,并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,上訴于山東省臨沂市中級(jí)人民法院,并應(yīng)預(yù)交上訴案件受理費(fèi),若在上訴期滿后七日內(nèi)未向本院繳納上訴案件受理費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理
合議庭
審判長魯晨生
人民陪審員陳飛
人民陪審員楊宗敏
二〇二〇年一月二日
書記員趙遠(yuǎn)康
判決日期
2020-12-21