廣州渝錦誠(chéng)建筑工程有限公司與劉光健、泰安盛源建設(shè)工程有限公司、華電廣東順德能源有限公司建設(shè)工程分包合同糾紛一案民事二審判決書
案號(hào):(2020)粵06民終7181號(hào)
判決日期:2020-12-30
法院:廣東省佛山市中級(jí)人民法院
當(dāng)事人信息
上訴人渝錦誠(chéng)公司建筑工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱渝錦誠(chéng)公司)因與被上訴人劉光健、泰安盛源建設(shè)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱泰安盛源公司)、華電廣東順德能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱華電公司)建設(shè)工程分包合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(2019)粵0606民初6461號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本信息
渝錦誠(chéng)公司上訴請(qǐng)求:1.撤銷一審判決,改判劉光健、泰安盛源公司、華電公司共同向渝錦誠(chéng)公司支付拖欠的工程款338897.4元及逾期付款違約金220283.31元(違約金以338897.4元為基數(shù),按每日5%自2018年11月1日起計(jì)算至全部工程款付清為止);2.一審、二審訴訟費(fèi)用由劉光健、泰安盛源公司、華電公司負(fù)擔(dān)。事實(shí)與理由:一、一審判決事實(shí)查明不清。一審法院認(rèn)為《華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》(以下簡(jiǎn)稱結(jié)算確認(rèn)表)不能作為涉案工程的結(jié)算依據(jù),系認(rèn)定事實(shí)不清。《結(jié)算確認(rèn)表》是渝錦誠(chéng)公司與泰安盛源公司對(duì)工程已經(jīng)符合結(jié)算條件的確認(rèn),是多方真實(shí)意思表示。二、一審法院認(rèn)為渝錦誠(chéng)公司未提出對(duì)涉案工程進(jìn)行重新評(píng)估應(yīng)承擔(dān)不利后果,未考慮涉案工程已無法進(jìn)行鑒定的實(shí)際情況,對(duì)渝錦誠(chéng)公司極為不公。因本案實(shí)際為另案(2019)粵0606民初3781號(hào)案(以下簡(jiǎn)稱3781號(hào)案)的反訴,3781號(hào)案原告泰安盛源公司即本案被告在提起訴訟時(shí),涉案工程早已竣工,涉案的臨時(shí)工程亦已拆除,因此已無法對(duì)原涉案工程進(jìn)行整體評(píng)估,而這也是泰安盛源公司故意為之。泰安盛源公司委托廣東同某達(dá)工程顧問有限公司(以下簡(jiǎn)稱同某達(dá)公司)于2019年1月23日出具鑒定報(bào)告書。該次鑒定事先未通知渝錦誠(chéng)公司,且其鑒定所依據(jù)的《生產(chǎn)樓、輔助辦公樓施工圖(電子版:2017.08)》是錯(cuò)誤的,并不是實(shí)際施工圖。實(shí)際施工圖是經(jīng)各方審定確認(rèn)的加蓋了業(yè)主方、泰安盛源公司三公章的2017年11月第一版《生產(chǎn)樓鋁合金斷橋門窗幕墻工程》深化圖和《輔助辦公樓鋁合金斷橋門窗幕墻工程》深化圖。因此本案能夠經(jīng)雙方確認(rèn)的工程量?jī)H有《結(jié)算確認(rèn)表》,一審法院認(rèn)為該表不能作為涉案工程的結(jié)算依據(jù),判決錯(cuò)誤,應(yīng)予糾正,渝錦誠(chéng)公司的上訴請(qǐng)求應(yīng)予支持。
泰安盛源公司、劉光健辯稱,渝錦誠(chéng)公司的上訴請(qǐng)求無事實(shí)與法律依據(jù),應(yīng)予駁回,具體理?yè)?jù)如下:一審判決認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確,依法應(yīng)予維持。泰安盛源公司、劉光健于一審中提交的證據(jù)形成完整的證據(jù)鏈條,證實(shí)涉案工程于2018年10月13日未完工。對(duì)于渝錦誠(chéng)公司于一審中所提交的項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表,一審判決已依法查明:該項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表系對(duì)涉案工程預(yù)算造價(jià)的確認(rèn),并非對(duì)工程結(jié)算造價(jià)的確認(rèn),且泰安盛源公司、劉光健提供的微信聊天記錄及電話錄音證明該項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表簽署的過程。本案本質(zhì)系渝錦誠(chéng)公司在根本沒有完成工程施工情況下,惡意主張其根本沒有施工部分工程的工程款,本案系渝錦誠(chéng)公司惡意提起的虛假訴訟,應(yīng)將本案移送公安機(jī)關(guān),追究渝錦誠(chéng)公司虛假訴訟的法律責(zé)任。
華電公司辯稱,華電公司堅(jiān)持一審答辯意見。
渝錦誠(chéng)公司向一審法院起訴請(qǐng)求:1.判令劉光健、泰安盛源公司、華電公司共同向渝錦誠(chéng)公司支付拖欠的工程款338897.4元及逾期付款違約金220283.31元(該違約金以338897.4元為基數(shù),每天按5‰計(jì)算,自2018年11月1日起計(jì)算至全部工程款付清為止,暫計(jì)至2019年3月11日:338897.4元×5‰×130天=220283.31元),共計(jì)人民幣559180.71元。2.判令劉光健、泰安盛源公司、華電公司承擔(dān)律師費(fèi)20000元及保函費(fèi)1500元。3.判令本案全部訴訟費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)由劉光健、泰安盛源公司、華電公司承擔(dān)。
一審法院認(rèn)定事實(shí):2017年8月5日,渝錦誠(chéng)公司與泰安盛源公司簽訂了《華電公司西部生態(tài)產(chǎn)業(yè)園分布式能源站幕墻、門窗制作安裝合同》[合同編號(hào):華電公司能源站幕墻、門窗制作安裝承合(2017-08-05)01](以下簡(jiǎn)稱《安裝合同》)一份,被告劉光健作為泰安盛源公司代表在甲方簽約代表處簽名確認(rèn),陳某龍?jiān)谝曳胶灱s代表處簽名確認(rèn);合同約定:承包范圍及工作內(nèi)容為位于佛山市華電公司西部生態(tài)產(chǎn)業(yè)園分布式能源站的玻璃幕墻、塑鋼門窗、鋁板、金屬格柵、防火封堵制作安裝工程;承包方式為包工、包料、包機(jī)械、包工期、包質(zhì)量等;合同幕墻綜合包干單價(jià)為人民幣596元每平方米且合同價(jià)已包括材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)等一切費(fèi)用;合同工期為3個(gè)半月,若被告實(shí)際施工工期與計(jì)劃進(jìn)度明顯不符,且采取相應(yīng)措施仍不能滿足施工要求的,甲方有權(quán)解除同乙方的合同關(guān)系,甲方按照乙方已完工工程的80%工程量結(jié)算工程款給乙方,余下20%作為誤工損失賠償給渝錦誠(chéng)公司。合同另外還對(duì)工程進(jìn)度款和結(jié)算款支付方式、質(zhì)量條款、設(shè)計(jì)變更、違約責(zé)任等作了約定。
合同簽訂后,渝錦誠(chéng)公司進(jìn)場(chǎng)施工。
2018年9月3日,渝錦誠(chéng)公司與泰安盛源公司簽訂《華電公司西部生態(tài)產(chǎn)業(yè)園分布式能源站幕墻制作安裝協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《安裝協(xié)議》)。協(xié)議約定,因甲方嚴(yán)重違背甲、乙雙方原合同約定及履行義務(wù),現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就華電公司西部生態(tài)產(chǎn)業(yè)園分布式能源站幕墻制作安裝工程,工程款結(jié)算款支付及相關(guān)事宜雙方達(dá)成以下協(xié)議:一、乙方總工程暫定造價(jià)結(jié)算款人民幣為1314180元。塑鋼門窗工程甲方要求取消,甲方同意支付乙方8500元圖紙?jiān)O(shè)計(jì)人工費(fèi)用。1、甲方累計(jì)總共已支付幕墻工程款391992.6元。2、在甲、乙雙方簽訂本協(xié)議10天內(nèi)甲方支付541381元及8500元設(shè)計(jì)人工費(fèi)給乙方。3、在乙方收到款項(xiàng)金額后安排人員進(jìn)場(chǎng)雙方復(fù)合工程量造價(jià)并甲乙雙方確認(rèn),待乙方提交結(jié)算造價(jià)清單后2天內(nèi)甲方必須確認(rèn)給乙方,如甲方在期限內(nèi)不予確認(rèn)或拖延則視為甲方同意按本協(xié)議暫定工程造價(jià)進(jìn)行結(jié)算給乙方;乙方負(fù)責(zé)提供所欠缺的原材料報(bào)告及合格證,原材送檢樣品,接著按圖施工。4、在乙方玻璃及鋁板進(jìn)場(chǎng)后10天內(nèi)甲方再支付至工程竣工結(jié)算價(jià)的90%。5、在乙方固定玻璃及鋁板全部安裝完成后甲方15天內(nèi)支付至工程竣工結(jié)算價(jià)的97%給乙方。6、余留3%元作為質(zhì)保金。7、以上每個(gè)支付節(jié)點(diǎn),……。8、乙方收到款項(xiàng)盡快組織人員進(jìn)場(chǎng)按圖施工,……。9、原合同:華電公司西部生態(tài)產(chǎn)業(yè)園分布式能源站幕墻門窗制作安裝合同,合同編號(hào):華電公司能源站幕墻門窗制作安裝承合(2017-08-05)01,合同終止,雙方均不予執(zhí)行。
2018年2月10日、3月22日、7月27日、8月1日、9月19日、12月4日,泰安盛源公司累計(jì)分七筆共向渝錦誠(chéng)公司建筑工程有限公司支付工程款人民幣1105438元。
2018年12月21日,泰安盛源公司在佛山市順德區(qū)某鎮(zhèn)人民調(diào)解委員會(huì)的見證下與史仁軍等十八個(gè)工人簽訂《協(xié)議書》,《協(xié)議書》內(nèi)容為:為履行上述《安裝合同》,渝錦誠(chéng)公司聘用史仁軍等十八個(gè)工人施工,因渝錦誠(chéng)公司建筑工程有限公司拖欠史仁軍等十八個(gè)工人工資,導(dǎo)致工程施工停止;為解決前述工人工資問題,泰安盛源公司同意向史仁軍等十八個(gè)工人墊付渝錦誠(chéng)公司建筑工程有限公司拖欠的工資總額127800元,并有權(quán)向渝錦誠(chéng)公司建筑工程有限公司追償。之后,被告泰安盛源建設(shè)工程有限公司按照《協(xié)議書》約定分別向史仁軍等十八個(gè)工人發(fā)放工資。
渝錦誠(chéng)公司與涉案工程業(yè)主方即華電公司、總承包方中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司以及分包方泰安盛源公司在2018年9月4日簽署了《委托付款協(xié)議》,約定由華電公司直接向渝錦誠(chéng)公司支付工程款及承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2018年10月13日渝錦誠(chéng)公司與泰安盛源公司簽署了《華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》,該表顯示“1.幕墻工程為2045平方米,596元/平方米,造價(jià)金額1218820元,備注已竣工及驗(yàn)收合格;2.幕墻工程為2045平方米,124元/平方米,造價(jià)金額253580元,備注已竣工及驗(yàn)收合格;3.合計(jì)1472400元,備注經(jīng)多方友好協(xié)商后,按合同約定,核準(zhǔn)工程量最終結(jié)算造價(jià)。”另該表下端的備注處載明“本工程結(jié)算確認(rèn)表待雙方簽名、蓋章后立即生效。如有增加工程另行補(bǔ)充增加結(jié)算價(jià)款。”劉光健在甲方華電公司/泰安盛源公司代表處簽名確認(rèn)。
2018年10月16日,渝錦誠(chéng)公司與泰安盛源公司、華電公司簽署了《華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》,該表顯示“1.幕墻工程為2045平方米,596元/平方米,造價(jià)金額1218820元,備注本項(xiàng)工程結(jié)算造價(jià)金額由華電公司負(fù)責(zé)承擔(dān)支付給渝錦誠(chéng)公司;2.幕墻工程為2045平方米,124元/平方米,造價(jià)金額253580元,備注本項(xiàng)經(jīng)友好協(xié)商后,泰安盛源公司同意支付增加幕墻工程單價(jià)及金額給渝錦誠(chéng)公司。(付款性質(zhì)為:一次性支付)。華電公司負(fù)責(zé)督促泰安盛源公司支付給渝錦誠(chéng)公司。合計(jì)1472400元。”另該表下端的備注處載明“本工程竣工結(jié)算造價(jià)確認(rèn)表待雙方簽名、蓋章后立即生效。如有增加工程另行補(bǔ)充增加結(jié)算價(jià)款”。
一審法院2019年11月26日組織渝錦誠(chéng)公司、泰安盛源公司、華電公司在涉案工程地點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí),渝錦誠(chéng)公司確認(rèn)涉案工程包括生產(chǎn)樓和輔助辦公樓(泰安盛源公司、華電公司稱之為生活樓),生產(chǎn)樓正面從左到右側(cè)連廊部分的二樓以上部分、生產(chǎn)樓右手側(cè)面二樓以上、生產(chǎn)樓背面二樓以上玻璃幕墻,輔助辦公樓正面二樓以上、輔助辦公樓側(cè)面一樓以上玻璃幕墻均為其施工。
同時(shí),渝錦誠(chéng)公司在3781號(hào)案中主張從未在廣州粵某玻璃制品有限公司采購(gòu)玻璃用于該幕墻工程。一審法院在現(xiàn)場(chǎng)第二層玻璃幕墻隨機(jī)抽查的玻璃上均標(biāo)記有E007096的編碼,通過在中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司網(wǎng)站搜索該認(rèn)證編碼,該認(rèn)證編碼直接對(duì)應(yīng)的工廠名稱為廣州粵某玻璃制品有限公司。
一審法院認(rèn)為,本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于:渝錦誠(chéng)公司提供的華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表能否作為涉案工程的結(jié)算依據(jù)。就上述爭(zhēng)議焦點(diǎn),分析如下:
一審法院于2019年11月26日在涉案工程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查時(shí),渝錦誠(chéng)公司確認(rèn)生產(chǎn)樓正面從左到右側(cè)連廊部分的二樓以上等玻璃幕墻為其施工,同時(shí),渝錦誠(chéng)公司在本案關(guān)聯(lián)案中,即(2019)粵0606民初3781號(hào)案中主張從未在廣州粵某玻璃制品有限公司采購(gòu)玻璃用于該幕墻工程,然而,一審法院在現(xiàn)場(chǎng)第二層玻璃幕墻隨機(jī)抽查的玻璃上均標(biāo)記有E007096的編碼,通過在中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司網(wǎng)站搜索該認(rèn)證編碼,該認(rèn)證編碼直接對(duì)應(yīng)的工廠名稱為廣州粵某玻璃制品有限公司。可見,渝錦誠(chéng)公司的陳述存在自相矛盾之處。
涉案工程總承包方、監(jiān)理單位工程往來函件可以證明涉案工程于2018年10月13日出具《華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》時(shí)并未完工。首先,2018年12月11日,涉案工程總承包方(即中國(guó)電某集團(tuán)核電工程有限公司)向泰安盛源公司發(fā)送了《關(guān)于華電公司項(xiàng)目玻璃幕墻施工事宜的函》,函件記載“現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量情況:1、已施工的主龍骨架工程,其中有部分不符合設(shè)計(jì)要求,需要返工;2、總面積約2000平方米的玻璃幕墻安裝了約800平方米,還有部分拉手等配件未能安裝:3、安裝玻璃幕墻所需的配件未運(yùn)送至工地現(xiàn)場(chǎng)”,并現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師批注說明“1、玻璃幕墻支撐桿件安裝連接錯(cuò)誤,須返工重做;2、其他施工完成情況與上述函件一致”。其次,2018年12月28日,涉案工程監(jiān)理單位四川電力工程建設(shè)責(zé)任有限公司發(fā)出《監(jiān)理工程師通知單》,通知單載明“輔助辦公樓、生產(chǎn)樓玻璃幕墻施工中,龍骨架水平支撐桿件連接全部錯(cuò)誤,玻璃LOW-E面位置安裝錯(cuò)位,安裝施工又處于停工狀態(tài)”。
劉光健同渝錦誠(chéng)公司的工作人員陳某龍的電話錄音、微信及短信聊天記錄可以證明《華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》不是最終的結(jié)算價(jià)格。具體分析如下:
第一,涉案幕墻分包合同最后一頁(yè)的渝錦誠(chéng)公司簽章處,渝錦誠(chéng)公司注明的聯(lián)系電話為“135*****744、150*****997”為渝錦誠(chéng)公司指定的聯(lián)系方式,而陳某龍同劉光健電話錄音所使用的手機(jī)就是該手機(jī)號(hào)碼;
第二,2018年10月8日至2018年10月12日之間,劉光健同陳某龍一直在就防火封堵工程的工程單價(jià)進(jìn)行反復(fù)磋商、討價(jià)還價(jià),通過如下錄音內(nèi)容可以印證:①編號(hào)為20181008-094626的錄音(補(bǔ)充證據(jù)材料一的第3頁(yè)倒數(shù)第6-8行)中,陳某龍說:“如果他防火封堵不做的話我就虧大了;不是防火封堵不做,是防火封堵要趕快確定造價(jià)。”②編號(hào)為20181011-151028的錄音(補(bǔ)充證據(jù)材料一的第10頁(yè)正數(shù)第1-2行)中,陳某龍說:“劉老板,我剛才打電話問了我那總工啊,如果說把七百平方的防火墻全部做完,做下來,這樣來拉的話要拉到四百塊錢一平方”。③編號(hào)為20181011-152332的錄音(補(bǔ)充證據(jù)材料一的第13頁(yè)正數(shù)第1-4行)中,陳某龍說:“劉老板,防火層這里啊,我這邊又溝通了,全部問過了。防火層這里成本要二十七八萬(wàn),全部做好,光是買材料19萬(wàn),還有人工、加工”。
第三,2018年10月12日,陳某龍同劉光健談妥了防火封堵作為增加工程單獨(dú)核算工程款,陳某龍?zhí)岢鲎鞣菸募w個(gè)章確認(rèn)下來,劉光健讓陳某龍作份電子表格,先發(fā)過來看下。具體如下:①編號(hào)為20181012-162735的錄音中(補(bǔ)充證據(jù)材料一的第21頁(yè)第10-11行)中,陳某龍說:“就是七百二十塊。兩千零四十五方,這個(gè)數(shù)如果沒問題,就做一張單,雙方簽個(gè)名蓋個(gè)章完事”。②編號(hào)為20181012-162735的錄音中(補(bǔ)充證據(jù)材料一的第22頁(yè)第10-11行)中,陳某龍說:“做完了就是以這個(gè)為結(jié)算。依據(jù)了。做完了你就是差我這么多錢,沒做完就不給了。就是這樣的了”。③編號(hào)為20181012-162735的錄音中(補(bǔ)充證據(jù)材料一的第22頁(yè)倒數(shù)第1-3行)中,劉光健說:“你做好準(zhǔn)備,然后發(fā)個(gè)電子表格我看一下行不行,我看一下確認(rèn)了,你就打出來拿過來就行了。行不行?”,陳某龍答復(fù):“好好好”。
第四,陳某龍同劉光健于2018年10月12日的微信聊天記錄及通話錄音可以反映涉案《項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》形成的整個(gè)過程,可以清晰反映該《項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》僅系用于對(duì)增加防火封堵工程后的工程預(yù)算造價(jià)的確認(rèn)。具體時(shí)間節(jié)點(diǎn)相互吻合,具體如下:①陳某龍同劉光健于2018年10月12日16時(shí)27分(即編號(hào)為20181012-162735的錄音)電話通話后,根據(jù)劉光健的要求,陳某龍立即將制作好的《項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》電子版(文件名稱為:改版-順德工程量結(jié)算表1(4).xlsx)通過微信于2018年10月12日下午17時(shí)29分發(fā)送給了劉光健。②因陳某龍擔(dān)心業(yè)主方(即華電廣東順德能源有限公司)不代付工程款給陳某龍,故陳某龍于2018年10月15日提出,要業(yè)主方也蓋章一份《項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》。③前述整個(gè)過程中,陳某龍發(fā)送給劉光健的《項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》中均沒有“工程已竣工及驗(yàn)收”字樣。
劉光健、泰安盛源公司提交了涉案工程施工現(xiàn)場(chǎng)圖片、視頻,及公安機(jī)關(guān)調(diào)取了公安機(jī)關(guān)于2018年12月24日在涉案施工現(xiàn)場(chǎng)拍照的圖片、視頻,可以證明該些施工現(xiàn)場(chǎng)圖片以及頻拍攝時(shí)間為2018年12月24日、2018年12月25日,該些圖片以及視頻顯示涉案工程施工現(xiàn)場(chǎng)仍有大量的玻璃幕墻沒有安裝完畢,大量玻璃堆放在現(xiàn)場(chǎng)沒有安裝,故該工程不可能在2018年10月13日竣工驗(yàn)收合格。
劉光健、泰安盛源公司提供的《華電公司西部生態(tài)產(chǎn)業(yè)園分布式能源站幕墻工程造價(jià)鑒定報(bào)告書》,雖然系泰安盛源公司單方委托,該工程造價(jià)不一定符合渝錦誠(chéng)公司的利益,但該鑒定報(bào)告書對(duì)涉案工程事實(shí)的反映,有一定的參考價(jià)值。該鑒定報(bào)告書反映:涉案工程尚有大量玻璃沒有安裝、防火封堵未施工、同時(shí)存在大量需要返工整改的工程。
綜上,可以證明涉案幕墻工程于2018年10月13日并沒有完工,即《華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》并不能作為涉案工程的結(jié)算依據(jù)。
本案中,渝錦誠(chéng)公司主張涉案幕墻工程已竣工驗(yàn)收的唯一證據(jù)是其提交的落款時(shí)間為2018年10月13日的《華電公司分布式能源站(生產(chǎn)、輔助辦公樓、2個(gè)門衛(wèi)室幕墻工程)項(xiàng)目結(jié)算確認(rèn)表》。一審法院向其釋明可對(duì)涉案工程進(jìn)行重新評(píng)估,渝錦誠(chéng)公司拒絕申請(qǐng)?jiān)u估。故渝錦誠(chéng)公司提供的證據(jù)不能證明雙方對(duì)涉案工程進(jìn)行了結(jié)算,應(yīng)承擔(dān)舉證不能的不利后果,一審法院對(duì)其所有訴訟請(qǐng)求不予支持。
綜上所述,一審法院依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六條,《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十九條,《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條,《最高人民法院關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》第二條的規(guī)定,判決:駁回渝錦誠(chéng)公司的訴訟請(qǐng)求。案件受理費(fèi)9606.8元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)3315.9元,合計(jì)12922.7元,由渝錦誠(chéng)公司負(fù)擔(dān)。
二審期間,渝錦誠(chéng)公司、劉光健、泰安盛源公司、華電公司均未向本院提交新的證據(jù)。
經(jīng)審查,本院對(duì)一審查明的事實(shí)予以確認(rèn)
判決結(jié)果
一、撤銷佛山市順德區(qū)人民法院(2019)粵0606民初6461號(hào)民事判決;
二、泰安盛源建設(shè)工程有限公司、劉光健、華電廣東順德能源有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向廣州渝錦誠(chéng)建筑工程有限公司支付工程欠款338897.4元和逾期付款違約金(計(jì)算方法:以工程欠款338897.4元為本金,自2018年11月1日起至實(shí)際清償之日止,按照每日萬(wàn)分之六計(jì)算);
三、泰安盛源建設(shè)工程有限公司、劉光健、華電廣東順德能源有限公司應(yīng)于本判決生效之日起十日內(nèi)向廣州渝錦誠(chéng)建筑工程有限公司支付律師費(fèi)20000元和保函費(fèi)1500元;
四、駁回廣州渝錦誠(chéng)建筑工程有限公司的其他訴訟請(qǐng)求。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
本案一審案件受理費(fèi)9606.8元,財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)3315.9元,合計(jì)12922.7元,由廣州渝錦誠(chéng)建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)646.14元,由泰安盛源建設(shè)工程有限公司、劉光健、華電廣東順德能源有限公司負(fù)擔(dān)12276.56元。二審案件受理費(fèi)9606.8元,由廣州渝錦誠(chéng)建筑工程有限公司負(fù)擔(dān)480.34元,由泰安盛源建設(shè)工程有限公司、劉光健、華電廣東順德能源有限公司負(fù)擔(dān)9126.46元。
本判決為終審判決
合議庭
審判長(zhǎng)溫萬(wàn)民
審判員李虹
審判員徐允賢
二〇二〇年十一月九日
法官助理張春蘭
書記員李嘉敏
判決日期
2020-12-30