巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、巨野縣第三建筑安裝工程公司建設工程施工合同糾紛再審民事裁定書
案號:(2020)魯17民再133號
判決日期:2021-03-13
法院:山東省菏澤市中級人民法院
當事人信息
再審申請人巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司因與被申請人巨野縣第三建筑安裝工程公司建設工程施工合同糾紛一案,不服山東省巨野縣人民法院(2017)魯1724民初404號民事判決,向本院申請再審。本院于2020年9月21日作出(2020)魯17民申194號民事裁定提審本案。本院依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)
訴訟參與人信息
暫無數(shù)據(jù)
案件基本信息
再審申請人巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司再審請求:1、請求依法撤銷山東省巨野縣人民法院作出的(2017)魯1724民初404號民事判決書,依法改判駁回巨野縣第三建筑安裝工程公司的訴訟請求。2、判決一審、再審的訴訟費用由被申請人巨野縣第三建筑安裝工程公司承擔。申請事由:巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司有新的證據(jù)可以證實,巨野縣第三建筑安裝工程公司故意隱瞞涉案工程已經(jīng)驗收且工程不合格以及巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已經(jīng)預付2號樓3683000元、3號樓1871542元工程款,3號樓實際施工工程量不包括地基基礎部分的事實,足以推翻原審判決。(二)巨野縣第三建筑安裝工程公司于2015年1月4日提交的《工程決算書》并不能代替《竣工結(jié)算報告》,原審依據(jù)《工程決算書》認定巨野縣第三建筑安裝工程公司提交了《竣工結(jié)算報告》,并據(jù)此認定巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司沒有對涉案工程進行驗收,缺乏證據(jù)證明。(三)涉案承包合同約定的單方造價721.89元/平方米不能作為巨野縣第三建筑安裝工程公司主張工程價款的依據(jù),雙方最終結(jié)算的前提是涉案工程已達竣工驗收合格條件且辦理完工程備案,并提供符合國家規(guī)范的完整工程資料,原審依據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》認定巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司拖延驗收,并以《工程決算書》視為驗收報告的日期作為竣工日期來判定巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司應支付工程款,適用法律錯誤。(四)原審審理程序違法。巨野縣第三建筑安裝工程公司故意隱瞞可以送達到巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的地址和聯(lián)系方式,導致原審法院以公告方式向巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司送達傳票、判決書等法律文書,巨野永晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直至本案進入執(zhí)行階段才知曉本案,原審剝奪了再審申請人的訴訟權(quán)利。
巨野縣第三建筑安裝工程公司辯稱,原審送達符合法律規(guī)定,不存在程序嚴重錯誤的情形。一審的判決書對這一塊有顯示,一審的公告都是按照法律規(guī)定進行的
判決結(jié)果
一、撤銷山東省巨野縣人民法院(2017)魯1724民初404號民事判決;
二、本案發(fā)回山東省巨野縣人民法院重審
合議庭
審判長陳爾森
審判員李學軍
審判員張秀云
二〇二〇年十二月十六日
書記員王姣
判決日期
2021-03-13